【招标公告】响水县7.02万亩高标准农田建设项目监理服务（二次）
· 2022-08-30
响水县7.02万亩高标准农田建设项目监理服务（二次）招标公告
一、招标条件
响水县农业农村局、响水县灌江新禾科技发展有限公司实施的响水县7.02万亩高标准农田建设项目监理服务已经响水县行政审批局批准建设，项目所需资金为财政资金，并已落实。现邀请合格的潜在投标人参加本项目监理的投标报名及投标。南京建淳造价师事务所有限公司受招标人委托，负责本项目具体招标事宜。
二、项目概况与招标范围
1.工程内容：包含灌溉和排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程等。项目概算总投资为20312.42万元。
2.招标范围:包括工程范围内的施工期及质保期的全部监理服务。
3.监理服务期：工程施工开工之日始至工程施工合同缺陷责任期满，计划开工时间2022年9月下旬。工期220个日历天。
4. 标段划分：本项目共分为五个标段，其中：
一标段：陈家港镇项目区1.02万亩，双港镇0.16万亩，小计1.18万亩，监理费用58.09万元；
二标段：大有镇项目区0.65万亩，南河镇0.61万亩，小计1.26万亩，监理费用67.88万元；
三标段：老舍中心社区项目区1.05万亩，双港镇(开发区 )项目区1.17万亩，监理费用117.29万元；
四标段：小尖镇项目区0.87万亩，张集中心社区项目区0.33万亩，监理费用62.99万元；
五标段：黄圩镇项目区0.6万亩，运河镇项目区0.55万亩，小计1.05万亩，监理费用64.42万元。
5、招标内容：响水县7.02万亩高标准农田各项目区全部工作内容的建设监理服务，包含但不限于下列主要内容：灌溉和排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程等。中标人要求驻地监理。
6. 其它：
6.1工期目标：确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。
6.2质量目标：确保所监理的工程能够达到该工程施工合同所约定的质量标准和质量目标。
6.3安全目标：要求在整个项目实施阶段开展安全检查及督促工作，确保安全事故为零。
6.4成本目标：要求在整个项目实施阶段开展管理活动，实现项目的实际投资不超过计划投资（以建设工程施工合同造价为主要控制指标）。
6.5合同信息管理：要求全面监督、重点控制、专项管理。监理控制的重点是工程变更、工程签证、工程转让与分包、工程延期或索赔，对其实施专项管理。
三、投标人资格要求
1.资质等级及范围: 投标人具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程监理乙级及以上资质或水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质,或工程监理综合资质的独立法人；
2.项目负责人（即总监理工程师，下同）的要求：
（1）总监理工程师应具有水利部颁发(或中国水利工程协会颁发)的《水利工程建设监理工程师资格证书》或建设部颁发的《国家注册监理工程师注册执业证书》（水利水电工程专业）。目前无主体工程在监（有投诉时须提供所在项目发包人出具的主体工程完工及可以离开原项目的证明，同时须符合苏水基〔2016〕17号文规定）。
（2）总监理工程师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业【包括：①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险，②不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位，③ 项目负责人不得担任其他公司法定代表人】；
（3）本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人担任项目总监理工程师。
（4）本工程招标人不接受企业退休人员担任项目总监理工程师。
其它人员要求：
（1）拟任专业监理工程师人数不少于3人，应有水利部颁发(或中国水利工程协会颁发)《水利工程建设监理工程师资格证书》或建设部颁发的《国家注册监理工程师注册执业证书》（水利水电工程专业）。投标时需提供相应人员的资格证书或注册执业证书。
（2）监理组成员不少于4人（含总监理工程师及专业监理工程师）。
（3）监理机构主要管理人员专业配置齐全、年龄结构合理，并确保根据项目需求随时增加人员，满足项目监理服务要求。
3. 投标申请人的项目负责人及授权委托人为本单位的正式职工（本单位正式职工条件为：与投标人单位签订劳动合同或聘用合同，并由投标人单位为其缴纳养老保险，未在投标人之外单位受聘或任职，也没在其他单位缴纳养老保险），并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（投标单位须保证以上人员2022年2月—2022年7月或2022年3月-2022年8月养老保险均在本单位缴纳），未提供养老保险证明、或提供不全、或期限不满足规定的，均不予承认。
4.业绩要求：无。
5 信誉要求：
5.1．投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。
5.2．企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人（以全国征信系统平台信息为准）。投标人（含法定代表、项目经理）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定。
5.3．投标人的失信被执行人信息在“信用中国”“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人 ,导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。
6. 本次招标不接受联合体投标。
四、招标文件的获取：
4.1 本次招投标活动在盐城市公共资源交易网在线完成。首次参加盐城市公共资源交易网电子招投标的投标人需前往盐城市公共资源交易中心（府西路1号国投商务楼）4楼大厅办理CA证书及电子签章（咨询电话0515-69083424）。
4.2 本项目只接受盐城市公共资源交易网网上报名，不接受其他形式的报名。凡有意参加投标并符合资格要求者，请于2022年9月19日17:30时前（北京时间，以下同）在盐城市公共资源交易网水利工程会员系统（以下简称“交易系统”或“网上”）中报名，并支付招标文件费用。首次参加水利工程电子招投标的投标人需先在交易系统中建立企业投标诚信资料库，扫描上传单位资质、人员资格及业绩（中标通知书、合同协议书和验收鉴定书）等投标相关资料。诚信资料库对外开放阅览，投标人需对上传资料的真实性负责。
4.3 招标文件售价600元/标段，售后不退。投标人经网上报名成功并在网上支付招标文件费用后在系统中直接下载招标文件。
注：每个投标人可以同时投多个标段，但只能中一个标段（即：兼投不兼中）。评审顺序按标段标的额大小顺序依次进行，即：一标段→二标段→三标段→四标段→五标段。在前面标段中标的投标文件，在后续标段评审中继续参评，但不作为后续标段的中标候选人推荐。
五、投标保证金及履约保证金
5.1投标保证金：三标段为人民币贰万元，其他标段者每标段为人民币壹万元。
5.2履约保证金：履约保证金按中标金额5%收取，履约保证金可以用银行存款或银行保函、保单形式缴纳。履约保证金在本工程竣工验收后一次性退还（无息）。
中标人不能按招标文件要求提交履约保证金（中标公示结束后15日内）的，视为放弃中标，招标人可取消中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
中标人除按规定提供履约保证金外，若中标价比有效投标报价平均值低5％以上，则中标人还应当在合同签订之前按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人另行提供中标差额保证金。
六、工程付款：详见合同。
七、投标文件的递交：
7.1投标文件递交的截止时间（简称“投标截止时间”）为2022年9月20日9:00时。投标人需在此时间前在网上完成投标文件上传，逾期未完成网上上传投标文件，招标人不予受理。
八、踏勘现场和投标预备会：
8.1招标人不组织集中踏勘现场。投标人需现场踏勘提前与招标人联系，现场踏勘费用自理。招标人不召开投标预备会。
九、发布公告的媒介：
本招标公告同时在响水县人民政府网、盐城市公共资源交易网。
十、特别提醒：
本项目采用远程不见面开标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过开标大厅系统http://112.24.96.37:9883/BidOpening/bidopeninghall/hall/login 参加开标会议，并根据需要在不见面开标大厅中与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑等活动。
盐城市不见面开标大厅-操作手册（投标人）及常见问题解答
http://112.24.96.37:9890/bszn/020008/superviseInfo2.html。
十一、联系方式：
招标人：响水县农业农村局、响水县灌江新禾科技发展有限公司
地 址：响水县规划路1号
联系人：姚静
电 话：18762507227
代理机构：南京建淳造价师事务所有限公司
地 址：盐城市世纪大道5号金融城4号楼1103室
联系人：王志东
电 话：13851092607
文章推荐：
更多商机查看，下载保标APP
扫码关注小程序，获取商机更容易
